工程合同

时间:2024-07-11 23:52:53
【精品】工程合同模板八篇

【精品】工程合同模板八篇

在当今社会,人们对合同愈发重视,合同在生活中的使用越来越广泛,它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的工程合同8篇,欢迎阅读与收藏。

工程合同 篇1

甲方(发包方):

乙方(承包方):身份证号码:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将泥水分部工程承包给乙方,经协商一致达成如下协议:

一、承包范围和内容:

1、工程地面以上所有的砌体砌筑;包括承包范围内的所有相关工序(植砌体拉结筋除外含施水)及工完后清理工作。

2、本合同中价格为综合包干单价,在实际操作中不再签证任何计时(估)工。

3、除大型机械及电动工具、水、电等安全设施由甲方提供;小型电动工具(手提切割机等)、手工工具(抹子、铁铲、灰刀等)及施工中的场内材料转运、收捡等均由乙方承担。

二、承包单价、付款方式及结算:

1、综合包干单价:所有砌体按单面展开面积11、5元/m2计算,内墙不扣除门洞面积,外墙扣除门窗面积;吊砖、运砖按单面展开面积4、5元/m计算;工程质量合格并达到工期要求后,甲方再奖励乙方按单面展开面积0、5元/m2;

2、甲方每月按乙方当月的工程进度支付70%进度款,砌体完工后按总款的85%结算,余款在验收合格后一个月内付清,结算以实际数量为准。

三、工期要求:

20xx、7、15—20xx、8、15日,乙方必须严格执行甲方的工期计划,否则每超过一天罚款1000元;反之每提前一天奖励1000原。

四、质量要求:

1、符合现行施工及验收规范,检验达到标准并一次性交验;

2、因违章操作或不按施工及验收规范造成的质量返工,所发生的材料费、人工费均由乙方承担;

3、已完成的砌体必须进行养护。

五、甲方义务:

1、甲方在施工期间尽可能向乙方提供方便的施工条件、生活环境;

2、甲方提前组织充足的材料及周转性材料,满足乙方施工的要求;

3、对乙方进行各项安全、技术交底。

六、乙方责任:

1、乙方必须根据所承担的工程任务组织充足的人员进场施工,确保工期按时完成;

2、乙方所施工的成品,必须与设计施工图相符,并符合规范要求和质量标准;在施工中,必须珍惜甲方的各种材料,合理使用、节约材料、杜绝浪费;

3、现场文明施工必须做到工完场清,所使用的工具用具及相关材料进行分类堆码整齐,不得乱堆乱放;

4、对工人必须进行综合性教育,严禁打架、斗殴、偷盗;每出现一次罚款500—20xx元,情节严重者送交公安机关;

5、工地安全、工程进度,质量未达到要求,造成材料浪费,甲方提出罚款与整改措施后,仍整改不到位的,甲方有权终止协议,乙方于当日退场。乙方的工程款按实际完成工程量的50%结算,工人工资由乙方负责。

七、安全责任:

1、乙方进入施工现场必须正确配戴安全帽、安全带;在操作中充分发挥‘三宝’作用;

2、乙方进场施工必须按照《施工安全操作规程》作业,不允许违规操作,合同中分包项目施工过程中因乙方原因产生的所有安全、责任事故由乙方负责处理,并承担其费用及相应法律责任。如造成重大社会影响和损失,乙方予以相应赔偿;

3、乙方操作违章不听劝助,甲方有权终止与乙方签定的劳务合同;

八、违约责任:如任何一方违约,支付对方2万元的违约金。若对合同发生争议由甲乙双方协商解决,不能达成一致意见时可以通过劳动仲裁委员会调解或者向咸宁市人民法院诉讼。

九、未尽事宜,双方协商

本《合同》壹式贰份,经双方签字生效,各执壹份,并与《安全管理条例》具同等的法律效力。甲方向乙方付清人工费后本合约自动失效终止。

甲方:乙方:

年月日年月日

工程合同 篇2

发包人:(以下简称甲方)

勘察人:(以下简称乙方)

发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协商配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

1:工程概况

1.1工程名称:会议餐饮楼地勘工程

1.2工程建设地点:宁乡县灰汤镇电力疗养院内

1.3工程规模、特征:详见总平面图

详见建筑平面图及勘察任务书

1.4工程勘察任务与技术要求:满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-20xx(09)中相关条款。

1.5预计勘察工作量:在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个,视其场地复杂情况,增加勘察孔数量。

2:发包人应及时向勘察人提供下列资料,并对其准确性、可靠性负责:

2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。

2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.4发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

3:勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份,发包人要求增加的份数另行收费。

4:开工及提交资料的时间

4.1本工程的勘察工作定于20xx年4月2日开工,20xx年4月12日分期提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因,未按期开工或提交成果资料时,按双方协商的规定办理。

4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.3本工程勘察费按:

勘察包干价为¥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整),合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金,在提交报告后7日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。

5:发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正 ……此处隐藏9823个字……的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时, 劳务分包人应向工程承包人支付___的违约金;劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金___ 元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

25.5一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

26、索赔

26.1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

26。2在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与、 规定相同

26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议

27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第___ 种方式解决争议:双方达成仲裁协议,向___ 仲裁委员会申请仲裁;向有管辖权的人民法院起诉。

27.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;调解要求停止合同工作,且为双方接受;仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作。

28、禁止转包或再分包 周记

工程合同 篇7

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。具体条款如下:

第一条:检测内容

1、工程名称:

2、委托内容:包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。

第二条:检测费用和结算

1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费(见附件);

2、检测费用累计达到 万元结算一次,甲方收到乙方的结算单据后0个工作日内结清;

3、乙方向甲方提供 4份检验报告(原件)。超出部分按叁元份计。

第三条:双方责任

1、甲方责任

1)负责对见证材料出具相关证明;

2)及时提供建筑材料的试件;

3)及时和乙方进行结算。

2、乙方责任

1)负责到甲方工地现场进行收样,承担由此发生的相关费用;

2)严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测,并保证检测结果的准确、公正;

3)乙方要及时向甲方提供相关的检测报告,报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内;

4)乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。

第四条:违约责任

1、乙方未能及时出具材料检测报告,由此而影响到甲方后续工作的进行,每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚;

2、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误,需无偿重新进行试验检验,由此造成甲方的经济损失由乙方承担,由此而产生的责任由乙方全部承担;

3、甲方收到乙方的结算书后,需进行审核确认并办理相关付款手续,每延误一天按结算额的 %进行处罚。

第五条:争议的解决

双方发生争议时,双方可协商解决,协商不成,双方按以下方式的其中一种予以解决:

1)仲裁机构申请仲裁;

2)向当事人所在地法院起诉。

第六条:本合同未尽事宜,可另行协商,制订补充协议或承诺,补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。

第七条:合同生效

本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后,合同自行解除。

本合同一式 捌 份,甲、乙方各执 肆 份。

甲方(盖章) 乙方(盖章):

地址: 地址:

电话: 电话:

签约代表: 签约代表:

签约日期:

工程合同 篇8

业 主 (以下简称甲方): 联系电话:

施工队(以下简称乙方): 联系电话:

甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:

一、 工程概况

工程名称:

二、工程量、 价格

1、单价: 元/m2。

2、工程款:元。

3、如需要增加工程量洽谈。

三、 付款方式:现金付款。

四、 设计

1、 甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。

五、 材料、水电由甲方提供。

六、 工期

从年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天。

七、 材料运输

甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。

八、 施工机具和建筑工具都由乙方提供。

九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。

十、 此工程出现任何安全事故,由乙方承担。

十一、合同争议

出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

本合同一式两份,

甲乙双方各执一份。

甲方(签字): 乙方(签字):

20xx年 20xx年月日

《【精品】工程合同模板八篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式